国家法规
联系方式
地址:上海市普陀区
新会路468号3F
电话:021-32530079
邮编:200060
国家法规
当前位置:万博平台 > 行业法规 > 国家法规 >

2019年一级建造师建筑工程法规及相关知识模万博

  1.D【解析】民事法律关系的内容是民事主体在民事法律关系中享有的权利和自担的义务,亦即当事人之间的民事权利和义务。民事法律关系的内容包括权利和义务两个方面,权利和义务相互对立,又相互联系。权利的内容是通过相应的义务来表现的,义务的内客是由相应的权利来限定的。

  2.D【解析】根据《中华人民共和国建筑法》第十条,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

  3.C【解析】根据《中华人民共和国建筑法》第三十二条,建筑I程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代袁建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

  4.A【解析】取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员,应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见,并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批;涉及铁路、公路、港口与航道、水利水电、通信与广电、民航专业的,国务院建设主管部门应当将全部申报材料送同级有关部门审核。符合条件的,由国务院建设主管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》,并核定执业印章编号。

  5.c【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》第二十九条,招标文件应当规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。

  6.C【解析】根据《中华人民共和国合同法》第九十三条,当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成熟时,解除权人可以解除合同。第九十四条,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为袁明不履行主要债务;(3)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。

  7.D【解析】《中华人民共和国建筑法》规定,违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。

  8.B【解析】根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的上述各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购.达到下列标准之一的,必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在2∞万元人民币以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在loo万元人民币以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在5O万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准。但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

  9.A【解析】根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条,经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的,以行贿论处;对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的,以受贿论处。经营者销售或者购买商品,可以以明示方式给对方折扣,可以给中间人佣金。经营者给对方折扣、给中间人佣金的,必须如实入账。接受折扣、佣金的经营者必须如实入账。

  10.A【解析】根据《中华人民共和国民法通则》第六十五条,民事法律行为的委托代理,可以用书面形式,也可以用口头形式。法律规定用书面形式的,应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由委托人签名或者盖章。委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。

  11.B【解析】根据《中华人民共和国担保法》第四十六条,抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵押合同另有约定的,按照约定。第五十三条,债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。

  12.B 【解析】地役权.是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。其一,地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。其二,地役权是存在于他人不动产上的用益物权。其三,地役权是为了需役地的便利而设立的用益物权。

  13.C【解析】留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

  14.A【解析】根据《中华人民共和国侵权责任法》第八十五条,建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。

  15.D【解析】根据《安全生产许可证条例》第九条安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安奎生产许可证有效期延期3年。

  16,A【解析】根据《建设工程质量管理条例》第三十一条,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

  17.D【解析】留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

  18.C【解析】根据《建筑工程安全生产管理条例》第二十四条,建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单住应当自行完成建设工程主体结构的施I。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。

  19.A【解析】根据《中华人民共和国合同法》第二百五十八条,定作人中途变更承揽I作的要求,造成承揽人损失的,应当赔偿损失。

  20.D【解析】根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条,行政处罚的种类有:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。

  21.A【解析】《建设工程安全生产管理条例》第二十六条,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑曼护与降水工程;(2)土方开挖I程;(3)模板工程;(4)起重吊装I程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列I程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准,由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

  22.B【解析】根据《中华人民共和国安全生产法》第四十九条,从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。第五十条,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。第五十一争,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

  23.c【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设单位收到竣工报告后,应当组织设计、施工、监理等有关单位进行验收。万博平台

  24.C【解析】和解达成的协议不具备强制执行力,如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行,但可以要求对方就不执行该和解协议承担违约责任。

  25.B【解析】根据《工程建设项目施工招标投标办法》第四十七条,下列行为均属招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件,并将授标情况告知其他投标人,或者协助投标人撤换投标文件,更改报价;(2)招标人向投标人泄露标底;(3)招标人与投标人商定,投标时压低或抬高标价,中标后再给投标人或招标人额外补偿;(4)招标人预先内定中标人;(5)其他串通投标行为。

  26.A【解析】根据《中华人民共和国仲裁法》第二条,平等主体的公民、法人乖其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。第三条,下列纠纷不能仲裁:(1)婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;(2)依法应当由行政机关处理的行政争议。劳动合同纠纷适用《中华人民共和国劳动争议调节仲裁法》;对罚款不服发生纠纷的适用《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》。

  27.A【解析】《建筑企业资质管理规定》是由建设部颁布的部门行政规章,《工程建设项目施工招标投标办法》是由国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部等部委颁布的法律,《中华人民共和国安全生产法》是由全国人大常委会颁布的法律,《安全生产许可条例》是由国务院颁布的行政法规。

  28.A【解析】根据《安全生产许可证条例》第一条,为了严格规范安全生产条件,进一步加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,制定本条例。

  29.A【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》第十八条,重新检验,无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价教,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

  30.A【解析】价目袁为要约邀请,而材料采购单为要约。取消的通知先于要约到达或与要约同时到达,为要约撤回。

  31.D【解析】根据《中华人民共和国担保法》第九十一条,定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的百分之二十。

  32.D【解析】借款合同的主要法律特征是:(1)标的物是货币。(2)一般为要式合同。(3)一般为有偿合同,也可以无偿合同。

  33.D【解析】根据《中华人民共和国担保法》第二十四条,债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。但根据最高人民法院《关于适用(中华人民共和国担保法)若干问题的解释》(法释[2000]44号)30条,保证期间,债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动,未经保证人同意的,如果减轻债务人的债务的,保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任;如果加重债务人的债务的,保证人对加重的部分不承担保证责任。

  34.C【解析】《中华人民共和国安全生产法》第十九条,矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过三百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在三百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员,或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的,保证安全生产的责任仍由本单位自责。

  35.D【解析】施工单位应建立应急救援组织或者配合应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,进行经常性维护、保养,保证正常运转,并定期组织演练。

  36.A【解析】《中华人民共和国安全法》第五十一条,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者奉单位自责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

  37.C【解析】固不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别分担:①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;④停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;工程所需清理、修复费用,由发包人承担;⑥延误的工期相应顺延。

  38.B【解析】根据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条,有下列情形之一的,资质许可机关或者其上级机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建筑业企业资质:(1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予建筑业企业资质许可的;(2)超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的;(3)违反法定程序作出准予建筑业企业资质许可的;(4)对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的;(5)依法可以撤销资质证书的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的,应当予以撤销。

  39.C【解析】《中华人民共和国行政诉讼法》规定,公民、法人和其他组织认为行政机关侵犯其他人身权、财产权的,对其行政行为不服的,可提起诉讼。

  40.D【解析】根据《建设I程安全生产管理条例》第五十条,施I单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定,如实上报。实行施I总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。

  41.B【解析】根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款的规定,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。因此B符合题意。

  42.C【解析】根据《中华人民共和国合同法》第六十五条的规定,当事人约定由第三人向债权人履行债务的,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定,债务人应当向债权人承担违约责任。

  43.D【解析】根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定,当事人一方不履行合同或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条规定,当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

  44.D【解析】根据《中华人民共和国担保法》的规定,担保形式有五种:保证、抵押、质押、留置和定金。

  45.c【解析】《建设工程安全生产管理条例》第三十八条,鼓励施工单位为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

  46.B【解析】《工程建设标准强制性条文》时设计、施工人员来说,是设计或施工时必须绝对遵守的技术法规。

  47.D【解析】环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表,应当由具有相应环境影响评价资质的机构编制。

  48.A【解析】“三同时”制度,是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

  50.c【解析】根据《中华人民共和国仲裁法第二十条,当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定。一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出。

  51.C【解析】根据《中华人民共和国仲裁法》第十六条,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。仲裁协议应当具有下列内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。

  52.B【解析】根据《中华人民共和国仲裁法》第六十二条,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。

  53.B【解析】根据《中华人民共和国合同法》第六十一条,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。

  54.B【解析】合同变更应当经合同双方协商一致,监理单位不是合同当事人,因此施工单位单方面变更的费用应当自行承担。

  55.D【解析】根据《中华人民共和国合同法》第一百条,当事人互负债务,标的物种类、品质不相同的,经双方协商一致,也可以抵销。

  56.B【解析】当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时.对方可以选择适用违约金或者定金条款。选择适用违约金条款时,可以要求返还“违约金+定金”,选择适用定金条款,可以索赔双倍的定金。两者可选最高。

  57.D【解析】根据《中华人民共和国担保法》,因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。

  58.D【解析】根据《中华人民共和国担保法》第十七条,当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任。有下列情形之一的,保证人不得行使前款规定的权利:(1)债务人住所变更,致使债权人要求其履行债务发生重大困难的;(2)人民法院受理债务人破产案件,中止执行程序的;(3)保证人以书面形式放弃前款规定的权利的。

  59.B【解析】在施工合同中,招标公告是要约邀请,投标文件是要约,中标通知书是承诺。

  60.c【解析】对于垫资问题产生的纠纷,《施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。

  61.A【解析】《施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  62.D【解析】根据《中华人民共和国仲裁法》第六十二条,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。因此A是错误的,根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国仲裁法》的规定,仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区,可以直接向该外国法院申请承认和执行中国涉外仲裁的裁决,因此B项是错误的。根据《中华人民共和国仲裁法》的规定,仲裁实行一裁终局制,仲裁裁决自作出之日起发生法律效力,因此C项是错误的。

  63.C【解析】根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律问题的解释》(法释[2004]】4号)第二十二条,当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。A错,当事人申请司法鉴定,应在举证期限内提出;B错,司法鉴定应当由当事人共同委托或法院委托的司法鉴定机构作出;D错,鉴定期间不计入审限。

  64. A【解析】根据《中华人民共和国民事诉讼法》二百五十六条,当事人申请采取财产保全的,中华人民共和国的涉外仲裁机构应当将当事人的申请,提交被申请人住所地或财产所在地的中级人民法院裁定。

  65.B【解析】根据《中华人民共和国合同法》的规定,债权人转让债权的,只需通知债务人即可;债务人转让债务的,须经债权人的同意;当事人一方将债权债务一并转让的,须经对方当事人同意。《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定,工程监理单位不得转让工程监理业务。

  66.B【解析】根据《中华人民共和国招标投标法》第三十一条.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

  67.D【解析】根据《中华人民共和国仲裁法》第五十七条的规定。仲裁裁决书自作出之日起发生效力。

  68,c【解析】根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十七条,对依法设立的仲裁机构的裁决,一方当事人不履行的,对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。万博平台,第二百三十九条,申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。

  69.A【解析】根据《中华人民共和国行政诉讼法》第三十二条,被告对作出的具体行政行为负有举证责任。应当提供作出该具体行政行为的证据和所依据的规范性文件。第三十三条,在诉讼过程中,被告不得自行向原告和证人收集证据。第三十七条,对属于人民法院受案范围的行政案件,公民、法人或者其他组织可以先向上一级行政机关或者法律、法规规定的行政机关申请复议,对复议不服的,再向人民法院提起诉讼;也可以直接向人民法院提起诉讼。法律、法规规定应当先向行政机关申请复议,对复议不服再向人民法院提起诉讼的,依照法律、法规的规定。第五十条.人民法院审理行政案件.不适用调解。

  70.A【解析】建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。(1)工程建设文件包括:批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、审查批准的施工图设计文件、施工许可证等。(2)有关的法律、法规、部门规章和标准、规范:①法律主要包括:《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》等。②行政法规主要包括:《建设工程质量管理条例》《建设工程安全产管理条例》。③部门规章包括:《工程监理企业资质管理规定》《房屋建筑工程质量保修办法》《建设工程施工现场管理规定》等。④标准、规范主要包括:《工程建设标准强制性条文》《建设工程监理规范》以及有关的工程技术标准、规范、规程等。

  (3)建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同工程监理企业应当根据下述两类合同进行监理,一是建设单位与I程监理企业签订的建设工程委托监理合同;二是建设单位与其他单位签订的建设工程合同,包括建设工程勘察设计合同、建设工程施工合同等。本题应以施工图纸为准。

  2018年广东、海南一级建造师补考难度及线月广东\海南一级建造师补考真题及答案汇总

Copyright © 2002-2017 万博平台 版权所有 粤ICP备17069282号-1